工程赶工，能不能助长赶工费

赶工费，又称赶工措施费，是指在工程赶工的过程中，承包人为了缩短项目常规工期，较常规项目时间或者工期相比较而增加的费用。赶工费因工程性质不同而有所区别，一般包括材料费、人工费、临建费、管理费、机械费等。

赶工费用的承担在实务中的认定，首先要看合同是否约定，如合同对赶工及赶工费有明确约定，承包人又按照相关约定进行了赶工，发包方需按照合同约定支付赶工费，但是合同中虽约定了赶工费,但工程未完工情况下或者承包人并非按照要求赶工，法院对赶工费的主张一般不予支持。

合同未对赶工费进行约定或者约定不明，对于赶工费的主张，法院一般不予支持，但是在合同履行过程中, 合同虽未约定赶工及赶工费，承包人按照发包人的要求赶工或双方就赶工协商一致的，又或者存在事实上的施工关系，且有证据证明赶工事实确实存在，发包人应当支付赶工费。对于赶工费的发生，承包人要提供证据证明，证明不足，法院将不予支持。

·建筑工程合同未约定违约金，能要求对方支付违约金吗？
违约金属于合同双方当事人约定的自行约定的事项，合同无约定的，当事人就不能要求违约方支付违约金。但并非说建筑工程合同没有约定违约金，就是恣意违约，根据合同法规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 ...

·个人能签订劳务承包合同吗？
《建筑法》第十二条规定："从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：（一）有符合国家规定的注册资本；（二）有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员：（三）有从事相关建筑活动所应有的技装备；（四）法律、行政法规规定的其他条件。...

·最高院关于建筑物区分所有权若干问题解释的内容有哪些？
最高院关于建筑物区分所有权若干问题解释的内容有哪些一、最高院关于建筑物区分所有权若干问题解释的内容有哪些? 第一条　依法登记取得或者根据物权法第二章第三节规定取得建筑物专有部分所有权的人，应当认定为物权法第六章所称的业主。基于与建设单位之间的商品房买卖民事法律行为，已经...

·建筑公司法人代表的责任有哪些
建筑公司法人代表的责任有哪些法人代表是法人中选取的代表法人行使权力的职务，对公司的业务运行都是有着决定权的，因此这也就意味着要对公司的行为承担相应的责任，不同的行业会有一定的差异和不同。那么建筑公司法人代表的责任都有哪些方面呢。一、建筑公司法人代表公司的法人代表是企业法人的法...

·建筑公司法人的责任在我国是怎样规定的？
在我们的现实生活当中，不论是什么样的人员都是需要承担一定的社会责任的，因为他们享有一定的权利，权利和义务是相对的。比如说在我国建筑《公司法》人代表也是需要承担一定的责任，但是许多人对此并不是特别了解他们想要知道。建筑公司法人的责任在我国是怎样规定的? 一、公司法人的责任和义务有什...

·在建筑行业、制造行业等行业中
在建筑行业、制造行业等行业中，工作人员比较容易因为意外情况而造成人身伤害，当在工作场合工作过程中发生人身伤害时，劳动者应该在规定的时间中进行工伤认定，以确定工伤的程度和标准，向用人单位提出工伤赔偿要求。但是很多人并不清楚出现工伤问题时工人应该到哪里做工伤鉴定，也不太清楚工伤鉴定的...

·当代社会，在中国建筑对于我们的日常生活发挥着巨大的作用，当然
当代社会，在中国建筑对于我们的日常生活发挥着巨大的作用，当然对于建筑方面的规定也是有的，比如说在中国存在着建筑法，但是实际上很多人并不知道建筑法的条文规定，那么在中国建筑法全文的内容是怎样的?那么，接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。一、第一章总则第一条为了加...

·建筑外观设计和结构设计合同的区别有哪些？
一、建筑外观设计和结构设计合同的区别有哪些? 1、建筑设计：施工图设计的第一个专业。依据设计方案和规划条件确定建筑的平面布置立面布置功能划分，各部分构造组成。结构设计：是紧随建筑设计的第二专业。依据建筑施工图进行内力分析、验算各截面的强度和刚度，并确定具体的工程做法。...

·建筑砂石购销合同包括什么内容？
建筑砂石购销合同包括什么内容？建筑砂石购销合同甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依照国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并经甲、乙双方充分洽谈协商，甲方因工程建设的需要，向乙方购买沙石，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协...

·现在，我国的建筑行业的发展在经过不断的学习和各方面技术的不断
现在，我国的建筑行业的发展在经过不断的学习和各方面技术的不断提高的情况下，其实已经形成了一套比较成熟的自我管理体系。其实有些情况下造成建设工程的质量存在问题的主要原因还是用料不规范，相关人员不具备专业的资质等这些。下面我们为您介绍的是建设工程质量风险规范的方法是什么? 一、建设工...

·建筑法律顾问服务内容有哪些？
建筑法律顾问服务内容有哪些？ 1.工程招投标(项目谈判)阶段 1.1 协助企业调查拟承包工程的承包人主体资格、资信状况、履约能力及其他状况，避免企业遭受承包人履约不能的商业风险。 1.2 企业以非招投标方式发包工程的，就企业以此种方式发包工程的合法性提供法律建议或意见、参与...