隧道居间合同范本是怎样的

无锡律师网 www.wx148.net

  隧道居间合同范本是怎样的 隧道居间合同范本
  甲方(委托人)：
  住所地：
  甲方法定代表人： 职务：
  甲方法定代表人身份证号码：
  联系电话：
  乙方(居间人)：
  住所地：
  联系电话：
  甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
  一、委托事项
  1、乙方接受甲方委托，负责就甘肃省高楼山隧道工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
  2、“居间成功”是指完成本条所列的委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
  二、乙方的义务
  1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息。
  2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的信息真实可靠。
  三、甲方义务
  1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
  2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
  1、本项目高楼山隧道总长约伍千多米，每米捌万壹仟元，项目居间费用甲方支付乙方金总壹仟陆佰万元整。甲方施工时碰到金矿甲方得20%，剩余的与甲方无关由乙方支配。
  2、居间成功后，甲方签订合约成功首付壹佰万元整，设备进场支付捌佰万元整，开工支付叁佰万元整，剩下的开工两个月内付清。
  3、甲方可以转账或现金的方式支付居间报酬。
  五、居间费用的承担
  居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。
  六、保密事项
  1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
  七、违约责任
  居间成功后，如果甲方未按本合同第四条的约定及时全额向乙方支付居间报酬，则甲方除应立即全额付清该居间报酬外，还应从逾期之日起每日按拖欠金额的5%向乙方支付逾期付款违约金。
  八、合同终止
  1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
  2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
  九、争议解决方式
  凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，各方应友好协商解决;协商不能解决的，乙方所在地法院，即甘肃人民法院起诉(或任何一方可向有管辖权的人民法院起诉)。
  十、其他事项
  1、本合同经甲、乙双方签字或者盖章后生效。
  2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
  合同签订地：
  合同签订日：
  甲方：(盖章)： 乙方：
  以上就是我为您提供的隧道居间合同范本，里面详细的列出了合同所需的要点，希望能给有这方面需要的人提供一定的帮助。如今的社会，凡事都讲究白纸黑字，希望您能认真对待合同问题，以避免以后的不必要的麻烦。

·合同违约后应该怎么赔偿？
      合同违约后应该怎么赔偿？签订合同已经成为当今社会处理问题的一个重要方法，合同违约人们也经常听到这个词语，甚至遇到这种情况，那么合同违约后应该怎么赔偿?既然违约就需要根据法律来进行赔偿，那么就让我们的我们来跟你说下这方面的内容吧。一、合同违约的赔偿标准是怎么样的1、如果合同双方对违...

·通过传真订立的合同是否有效
      人们在订立合同时可能会采取书面的形式，也可能会采取口头形式。而在当今电子日渐发达的条件下，还出现传真形式的合同。不过，从法律的角度来看，当事人通过传真订立的合同是否有效?如果有效，那么从传真本身的性质来看，传真合同必然会存在一定的风险，那么应该如何防范传真合同的风险呢?对此，本文...

·质押合同书面范文怎么写？
      质押合同书面范文怎么写？ 质押合同书面范文 质押合同 合同编号：_________ 质押人(甲方)：_________ 法定代表人：_________ 法定住所：_________ 邮政编码：_________ 电话：_________ 传真：_________...

·订立合同须采用书面形式么？
      订立合同须采用书面形式么？ 一、订立合同须采用书面形式么？ 我国《合同法》规定，当事人订立合同可以采用书面形式、口头形式和其他形式。但是法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。 我国合同法对一些合同规定必须采用书面形式。例如，合同法规定租赁期限六个月以上的《租赁...

·签的口头合同自什么时生效
      签的口头合同自什么时生效 一、签的口头合同自什么时生效 口头合同因为没有外在的表现形式，一般自双方就合同内容达成一致意见时成立。即口头合同如无特殊约定，自双方就合同内容达成一致意见时成立并生效，如双方对合同生效约定了具体的条件或期限，则自条件成就或期限到来时生效。 根据《合...

·租赁合同到期未续签租金追讨怎么解决
      租赁合同到期未续签租金追讨怎么解决建议您在租房合同到期以后要及时的续签合同的，因为租赁合同到期但是却不续签合同存在诸多的法律风险。有人可能就遇到过这种情况，租赁合同到期以后没有续签，但是承租人也没有搬走，就是拒绝给房东支付租金。房东遇到这种情况的话，就必须要知道租赁合同到期未续签...

·合同诈骗是否有单位犯罪
      合同诈骗是否有单位犯罪?单位可以构成合同诈骗罪的。《中华人民共和国刑法》第三十条 【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第二百二十四条 【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过...

·哺乳期结束合同到期是如何规定的
      对于女性职工来说，在工作时面临的一个不可避免的问题就是孕期的到来，怀孕对于工作的影响可以说是相当大的，虽然现在的《劳动法》对于女性职工在孕期的规定，但还是仍存在一些需要面对的现实问题，今天我们主要给您介绍一下关于职工在哺乳期的问题，整理一些关于哺乳期结束合同到期是如何规定的资料。...

·一、出租人强制解除合同法律风险是什么？
      一、出租人强制解除合同法律风险是什么 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 二、根据《中华人民共和国合同法》 第一百零七条　当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补...

·合同无效诉讼主体是谁？
      合同无效诉讼主体是谁?只有合同当事人才有权提起，合同以外的第三人是无权提起的，因为确认之诉“是指原告请求人民法院确认其与被告间存在或不存在某种民事法律关系的诉。”合同效力只涉及合同双方当事人，第三人不是合同当事人，所以第三人不能“请求人民法院确认其与被告(合同双方当事人)间存在或...

·假合同生效吗？假合同有哪些表现形式？
      假合同生效吗？假合同有哪些表现形式？ 假合同在现实生活中屡见不鲜，签订假合同只会影响到自己的切身利益。而假合同虽然在最初会给对方带来生活的甜头，却也伴随着违法的风险。那么，假合同生效吗?假合同有哪些表现形式?下文是关于假合同的详细介绍，请您继续阅读了解。 一、假合同生效吗？ ...