建筑砂石购销合同包括什么内容？

无锡律师网 www.wx148.net

  建筑砂石购销合同包括什么内容？ 建筑砂石购销合同
   甲方： (以下简称甲方)
   乙方： (以下简称乙方)
  依照国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并经甲、乙双方充分洽谈协商，甲方因工程建设的需要，向乙方购买沙石，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，签订本合同以兹双方共同遵守。
   一、供货内容、地点及期限：
  1、交货地址：
   二、供货起止时间：
   三、供货单价：
  开口石：93元/ 立方米(产地：灞桥);沙子:45元/立方米(产地：渭河);毛石：70元/立方米(产地：灞河以东)。
   四、质量要求及验收标准：
  甲方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起 日内书面通知乙方，并提出相关的检测报告，否则该批沙石的质量视为完全合格。经双方确认沙石质量确实不合格后，乙方应将质量不合格的沙石运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时乙方在 日内换送合格沙石。
   五、供货期限：
  从甲方发出材料需求单之日起计，乙方须在每日内将甲方需要的 立方米材料供应至甲方指定的地点。供需量 万立方米。
   六、运输费用及费用负担：
  运输费及卸车费由乙方承担。
   七、工程款的支付及结算：
  1、工程首付款按照每个标段 万元人民币(共两个标段)动工后按每周完成沙石总价款的 预付。工程结束 个月之内支付尾款。
  2、 材料到场后，甲方应及时安排有关人员进行验收，并在验收合格后将送货单传回给乙方，以便乙方结算。
  3、 乙方提供有效的材料销售发票和开户银行，甲方将结算款项汇至乙方指定的银行户口。
   八、如有未经事项在此填写：
   九、违约责任：
  1、 如乙方不能按时、按质地交货给甲方，甲方有权不支付材料款，并有权要求乙方赔偿因此引起的一切经济损失。
  2、 乙方无故不交货或甲方无故退货，(非质量因素)视为违约，违约方应向对方支付不履行部份货款的 %作违约金。
  3、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
  4、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。
  5、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
  6、本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
  7、本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
  8、本合同一式 份，由甲、乙双方各执正本 一 份、副本 份。
  订立合同人：
  甲 方：_____(盖章)　　　　　乙方：____ (盖章)
  代理人：_____(盖章)　　　　 代理人：__ _(盖章)
  负责人：_____(盖章)　　　　 负责人：_ __(盖章)
  地 址：_______　　　　　　 地址：______
  电 话：_______　　　　　　　电话：______
  开户银行、帐号 开户银行、帐号
  ____年__月__日
   建筑砂石购销合同的特别之处就在于合同标的的特殊性，作为合同标的的建筑砂石，不同的建筑公司都会有不同的质量要求，这往往与工程的类型息息相关。不过在具体的签订过程中，往往会产生我们不能预知的问题出现。所以，如果您还有其他问题的话

·工程赶工，能不能助长赶工费
      赶工费，又称赶工措施费，是指在工程赶工的过程中，承包人为了缩短项目常规工期，较常规项目时间或者工期相比较而增加的费用。赶工费因工程性质不同而有所区别，一般包括材料费、人工费、临建费、管理费、机械费等。 赶工费用的承担在实务中的认定，首先要看合同是否约定，如合同对赶工...

·一座建筑的出现
      一座建筑的出现，人们往往对其外观以及内部构造投以更多的关注，但是对于建筑者丝毫没有概念。比如，很多人不清楚什么是发包，发包人指什么。这些名词往往难以引起您的关注。那么，建设工程发包人是什么?今天，本站我们为您整理了以下内容，希望对您有所帮助。 1、什么是发包? 发包是指建设工程合...

·建筑物区分所有权包括哪三种
      建筑物区分所有权包括哪三种根据《物权法》规定，业主的建筑物区分所有权，包括了三个方面的基本内容：一是对专有部分的所有权。即业主对建筑物内属于自己所有的住宅、经营性用房等专有部门可以直接占有、使用，实现居住或者经营的目的;也可以依法出租、出借，获取收益和增进与他人感情;还可以用来抵...

·建筑公司法人的风险都包括哪些情形
      建筑公司法人的风险都包括哪些情形您在生活中，不管被赋予什么样的角色，其实不同的社会职位都有享有不同的权利，同时也有相应的义务和责任，这都是相互的。担任公司的法人代表自然也是如此，在我国的公司法和民法总则当中都对公司法人有着相关的要求。下面我们为您介绍的就是建筑公司法人的风险都包括...

·建筑分公司可以签分包合同吗？
      建筑分公司可以签分包合同吗？可以的；建筑分公司签订施工合同必须用总公司的合同章，因为分公司不是独立法人单位，如果要是想单独签订施工合同，就要改制为子公司，独立法人单位，重新办理施工资质，与你的总公司的大的资质就没有关联了，施工许可的范围就要小得多了。二、分公司对外所签订的合同是否...

·违章建筑拆除有补偿吗,哪些属于违章建筑?
      一、违章建筑拆除有补偿吗拆除违章建筑和超过批准期限的临时建筑，不予补偿;拆除未超过批准期限的临时建筑，应当给予适当补偿。因此，在拆迁过程中，拆迁人对拆除违章建筑不予补偿。国务院公布的《国有土地上房屋征收与补偿条例》于2011年1月施行，其中对违章建筑的拆迁补偿可根据实际情况处理，...

·建筑物区分所有权人的义务有哪些？
      建筑物区分所有权人的义务有哪些？ 一、建筑物区分所有权人的义务有哪些? 建筑物区分所有权人的义务主要是不得损害该建筑物，虽然民事主体在购买房屋之后是可以享有其所有权的，但是各地的房屋建造都是有形式、质量等的规定的，若是其所有者随意的改造，难免会使得其丧失原有的功能，故此此类行...

·哪些人可以强制拆除违法建筑
      哪些人可以强制拆除违法建筑生活中，违法建筑是大量存在的。而有关部门可以签字进行拆迁，那哪些部门有权强制拆除违法建筑呢?可能很多人对此就不是很了解了，下面我们整理了相关资料，将在下文中为您做详细解答，希望对你有所帮助。依据我国现行法律，拆除违法建筑将不予以拆迁补偿。因此，对违法建筑...

·违法建筑的危害有哪些？
      违法建筑的危害有哪些？违法建筑是城市发展的一个阻碍因素，一直以来，违建问题在全国各地都存在，因违建带来的问题也较多，尤其是违建存在安全隐患也令人关注。众所周知的是违法建筑一定有危害，只是危害的程度不同而已，等到人身安全已经受到侵害的时候，后悔也来不及。那么违法建筑的危害有哪些？下...

·高层建筑高空坠物抛物线范围是怎么规定的?
      高层建筑高空坠物抛物线范围是怎么规定的? 目前高层安全通道的搭设都是6米，因为上面每10层要搭设水平安全防护大棚，悬挑长度也是6米 高空坠物危害严重，此前经媒体多次报道并有专家用实验证明：人的颅骨可以承受的极限是200公斤到500公斤，从中高楼层扔一个鸡蛋下来，虽然理论上没有...

·建筑分公司签订总包合同是属于有效的吗？
      建筑分公司签订总包合同是属于有效的吗？ 一、建筑分公司签订总包合同是属于有效的吗？ 首先，分公司属于总公司的组成部分，不能对外独立承担民事责任，其对外行为的法律后果由总公司承担，其次，分公司经总公司授权，可以总公司资质在其持有的营业执照中所核准的经营范围对外承接工程，以自己或...